Договор на ремонтные работы с ип образец: Договор на выполнение ремонтных работ помещений, 2020, 2019 — Договор оказания услуг, работ — Образцы и бланки договоров

Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса, 2020, 2019 — Типовой договор подряда — Образцы и бланки договоров

ДОГОВОР   ПОДРЯДА № ___________________

г. __________________                                                                              «____» __________20__ г.
 

_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами) работы по ремонту офиса ___________________________, расположенного по адресу: _____________________________________, в соответствии с условиями настоящего договора и заданием Заказчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика.

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.

2.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

• возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
• иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.5. Подрядчик отвечает за повреждение или порчу находящихся в ремонтируемом помещении мебели, полов, электропроводки, электроприборов, санитарно-технического оборудования, стекол и другого имущества.

2.1.6. Подрядчик гарантирует качество работ и используемых материалов в течение 12 месяцев с момента приёмки результата работ.

2.1.7. Подрядчик несёт ответственность за сохранность находящихся в ремонтируемом помещении мебели, полов, электропроводки, электроприборов, санитарно-технического оборудования, стекол и другого имущества Заказчика.

2.2. Права Подрядчика.

2.2.1. Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

2.3. Обязанности Заказчика.

2.3.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором, по акту приема-передачи работ, подписанному обеими сторонами.

2.3.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.4. Права Заказчика.

2.4.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Заказчик вправе расторгнуть договор во всякое время, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную работу.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

Начало работ:__________________________________________________________________

Окончание работ:______________________________________________________________
Общая продолжительность работ составляет: __________________________________________.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

4.1. Стоимость работ определяется сметой, согласованной с Заказчиком (Приложение № 1).

4.2. Расчёты по настоящему договору производятся путем перечисления Заказчиком на счет Подрядчика денежных средств поэтапно в следующем порядке:

а) аванс в размере 30% от согласованной стоимости работ перечисляется до начала выполнения работ. Для проведения отдельных этапов работ допускается предоплата на приобретение материалов и оборудования по дополнительной заявке Подрядчика на основании письма и счета на предоплату, согласованного с Заказчиком;

б) погашение аванса производится путем уменьшения на 30% суммы, подлежащей оплате по подписанным Заказчиком и Подрядчиком формам КС-2, КС-3;

в) оплата за выполненные работы производится Заказчиком (с учётом положений подпункта б п. 4.2) в течение 5 банковских дней с момента предоставления Подрядчиком: акта выполненных работ по форме КС-2; справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3; выставленного (предъявленного) Подрядчиком счета-фактуры на оплату работ; документов сдачи-приемки работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком.

4.3. Окончательный расчёт производится после подписания Заказчиком и Подрядчиком Итогового Акта приёма-сдачи работ по Договору.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков или отказаться от исполнения договора.

Работы по настоящему договору считаются принятыми с момента подписания сторонами Итогового Акта приёма-сдачи работ по Договору.

5.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в пятидневный срок по их обнаружении.

5.3. Итоговый Акт приёма-сдачи работ по Договору подписывается сторонами. При отказе от подписания Итогового Акта приёма-сдачи работ по Договору кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в Итоговом Акте приёма-сдачи работ по Договору, либо для этого составляется отдельный документ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере __% от стоимости работ.

6.3. Если Подрядчик своевременно не приступит к выполнению работы или во время исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы, Заказчик вправе по своему выбору:

• назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе;
• поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика;
• потребовать уменьшения вознаграждения за работу;
• расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

6.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

• потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в пятидневный срок с момента обнаружения таких недостатков;
• потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
• устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

6.5. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы.

6.6. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.7. Требования, установленные выше, могут быть предъявлены в ходе выполнения работы, при ее принятии или в течение 10 дней с момента приемки работ, а если нет возможности обнаружить недостатки в указанные сроки — в течение гарантийного срока.

6.8. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

6.9. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые Заказчик отвечает.

6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет предоставившая их сторона.

6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.

8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11.4. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны настоящего договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонгации) договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) или на неопределенный срок (по выбору сторон договора) на тех же или иных, определенных сторонами, условиях.

11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

13. ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК                                                                                                             ЗАКАЗЧИК

_______________________/_____________/                    _____________________/____________/

(подпись)                                                                                                        (подпись)

М.П.                                                                                                             М.П.

Приложение № 2

к договору подряда № ___ от _______ года.

«СОГЛАСОВАНО»

___________________________

____________________/________________

ГРАФИК  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ

по текущему ремонту офиса ___________________

Подрядчик  _____________________  /_______________/

Договор подряда на выполнение ремонтных работ в квартире, 2020, 2019 — Договор строительства, строительного подряда — Образцы и бланки договоров

ДОГОВОР
подряда на выполнение работ

____________________                                                                                          «___»__________20___г.

Гражданин РФ _______________________________, зарегистрирован и проживает по адресу: ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора __________________________, действующего на основании Устава и лицензии на осуществление строительной деятельности ____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется, по заданию Заказчика, своими силами выполнить ремонтные (сантехнические, отделочные) работы в квартире по адресу: ____________________________________ (далее — Объект), в соответствии со Сметой на ремонтные работы (Приложение 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Содержание работ определяется Сметой и дизайн-проектом, выполненным ___________________, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора; технические характеристики и качество выполнения работ определяются нормативной документацией и стандартами (СНиП_81-2(15,16,17,18)), действующими в РФ, применяемыми для выполнения работ данного вида.

2.2. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 5 (пяти) дней с момента получения авансового платежа в соответствии с п. 3.2. настоящего договора.

Выполнение Подрядчиком всего комплекса работ, предусмотренных в Смете, должно быть завершено в течение ____ рабочего дня с момента получения авансового платежа в соответствии с п. 3.2. настоящего договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется сметой (Приложение 1).

3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику авансовый платеж на приобретение строительных материалов в размере 100%, согласно сметы (Приложение 1).

3.3. Оплата производится в наличном порядке, согласно графика производства работ (Приложение 2) и графика платежей (Приложение 3).

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик сдает выполненную работу непосредственно Заказчику (представителю Заказчика).
4.2. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

4.3. Сдача выполненных работ производится по акту сдачи-приемки за фактически выполненные работы, с учетом изменений технических решений дизайн-проекта, в 3-дневный срок с момента их предъявления к сдаче Подрядчиком.

4.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков. В этом случае составляется двухсторонний акт (протокол) с перечнем недостатков работ и сроком их устранения.

4.5. Заказчик (представитель Заказчика), архитектор ______________, осуществляющий авторский надзор, имеют право осуществлять контроль за выполнением работ, обусловленных настоящим Договором.

4.6. Заказчик имеет право в любое время в течение действия настоящего Договора, до подписания акта сдачи-приемки работ, отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены, согласно промежуточного акта на выполненные работы Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

4.7. По согласованному технологическому графику, работы по устройству паркетных полов выполняют специалисты Заказчика.

4.8. Конструкции тепло-звукоизоляции стен, потолков, оконных проемов и др. выполняются по письменному согласованию с Заказчиком.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязан обеспечить своевременное выполнение всех работ в соответствии с п.п. 2.1.-2.2., соблюдая при этом технологию производства работ, правила техники безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности при одновременном соблюдении необходимых требований, предъявляемых к качеству выполнения работ в соответствии с настоящим Договором.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

5.2.1. Наличие общестроительных и отделочных материалов надлежащего качества, необходимых для проведения работ.

5.2.2. Проведение инструктажа по соблюдению правил безопасности лиц, занятых при выполнении работ.

5.2.3. Надлежащее состояние средств, обеспечивающих соблюдение правил безопасности.

5.2.4. Курение на Объекте только в специально отведенных местах.

5.3. По окончании производства работ и до сдачи их Заказчику осуществить уборку мест производства работ, разборку временных сооружений, использовавшихся для проведения работ, вывезти строительный мусор, излишние материалы и оборудование.

5.4. Подрядчик обязан предупредить Заказчика о несоответствии его требований, если таковые будут иметь место, нормам и стандартам, действующим в Российской Федерации.

5.5. По окончании работ, Подрядчик обязан предоставить, Заказчику отчет об израсходованных материалах.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан предоставить работникам Подрядчика свободный доступ на объект, создать необходимые условия для выполнения работ (водоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение), в том числе предоставить Подрядчику на время проведения работ помещение для хранения инструментов и материалов.
6.2. Заказчик, совместно с Подрядчиком, обязан осуществлять поставку приобретаемых им материалов согласно графика поставки (Приложения 4).

6.2. Заказчик обязан согласовать с комендантом здания перемещение строительных материалов посредством лифта, а так же слив домовых стояков.

6.3. Заказчик обязан уплатить Подрядчику установленную цену (п. 3.1.) полностью за выполненные работы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Подрядчик несет ответственность за соблюдением лицами, участвующими в производстве работ, правил техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, невыполнение или некачественное выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для выполнения строительных нормах и правилах.
7.2. При обнаружении недостатков в предъявленных к сдаче работах, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить их в срок, согласованный сторонами специальным актом (протоколом).
7.3. Недостатки результата работ, обнаруженные Заказчиком в течение гарантийного срока (двенадцать месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки), устраняются Подрядчиком в течение четырнадцати дней с момента предъявления соответствующих претензий за свой счет. По согласованию сторон этот срок может быть продлен, но не более, чем до тридцати дней.

7.4. Подрядчик несет риск случайной гибели или повреждения результата произведенных работ до момента подписания акта сдачи-приемки работ, только в случае установления вины Подрядчика.

7.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, используемых в процессе производства ремонтных работ в период пребывания работников Подрядчика на объекте.

7.6. В случае просрочки установленного срока окончания работ по вине Подрядчика, сумма подлежащая выплате Подрядчику, ежедневно уменьшается на ___% (_____________) за каждый день просрочки.

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор действует с момента подписания сторонами и до полного выполнения всех обязанностей и урегулирования взаиморасчетов сторон.

8.2. Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить все возможные разногласия путем переговоров.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.4. Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

8.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, затраты по экспертизе несет сторона, вина которой установлена экспертизой. Экспертиза может быть назначена по требованию любой из сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Договор бытового подряда на ремонтно-строительные работы, 2020, 2019 — Договор строительства, строительного подряда — Образцы и бланки договоров

ДОГОВОР №_________

бытового подряда на ремонтно-строительные работы

г.___________________                                «__» ________ _____г.

Заказчик:_______________________________________________________________________________, с одной стороны, и

Подрядчик:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту (монтажу, наладке) объекта в сроки и на условиях настоящего договора, а Заказчик принять и оплатить эти работы.

1.2. Место выполнения работ и наименование работ:________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3  Полный объём и виды работ определяются Сметой. При необходимости Заказчик может выдать Техническое задание на выполняемые работы, предварительно согласовав его с Подрядчиком.

1.4.  Срок начала работ: «__» ________ _____г.

Срок окончания работ: «__» ________ _____г.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.  Приблизительная сметная стоимость по настоящему договору составляет _________________________________________________________________________________________

В случае увеличения или сокращения объема внутренних и скрытых работ сметная стоимость по согласованию с Заказчиком может измениться в сторону увеличения либо уменьшения, в порядке, установленном разделом 8 настоящего договора.

2.2. Оплата производится по выполнению отдельных этапов работ согласно Смете за наличный расчет в кассу Подрядчика, либо по безналичному расчету в течение 3-х календарных дней.

2.3. Аванс в размере __%  сметной стоимости работ и ___% стоимости материалов или предоставление самих материалов по настоящему договору вносится Заказчиком не позднее следующего рабочего дня с даты заключения настоящего договора. На время задержки оплаты аванса и материалов или предоставления материалов продлевается начало и окончание срока работ.

2.4.  Окончательный расчет производится не позднее следующего дня с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае досрочного расторжения настоящего договора по вине Заказчика последний обязан произвести полный расчёт с Подрядчиком за выполненные работы в течение 3 дней с даты уведомления Заказчика о расторжении договора.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ

3.1.  Работы производятся из материала. Под материалами понимаются: строительные и

отделочные    материалы, сантехническое и иное оборудование.

3.2. За качество материалов, предоставленных Заказчиком, ответственность несет Заказчик. В случае их ненадлежащего качества, Заказчик по требованию Подрядчика заменяет их на новые в необходимые сроки, но не более чем в течение 5 дней. Срок исполнения работ продлевается на время замены некачественных материалов. В случае отказа Заказчика от выполнения требований Подрядчика о замене некачественных материалов или несвоевременной их замены последний вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать от Заказчика расчёта и возмещения убытков.

3.3.  Если, после согласования с Заказчиком приблизительной Сметы, на рынке изменились  цены на приобретаемые Подрядчиком материалы последний вправе без согласия Заказчика внести изменения в сметную стоимость материалов, а Заказчик обязан оплатить их.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.  Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы своими силами, качественно и в срок, в полном соответствии со Сметой, Техническим заданием (если оно выдано Заказчиком) и условиями настоящего договора.

4.1,2. Нести ответственность за качество и своевременность выполнения работ, соблюдение правил техники безопасности на объекте в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством.

4.1.3. В случае обнаружения недостатков при подписании Акта сдачи-приемки работ,   Заказчик вправе потребовать безвозмездного их устранения в 10-дневный срок, а Подрядчик обязан выполнить его обоснованное требование.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Подписать согласованные с ним приблизительную Смету, Техническое задание (если оно выдано им), а также подписывать Передаточную ведомость (если она ведётся) и акты, предусмотренные настоящим договором.

4.2.2. Подготовить помещения для производства ремонта: освободить их от третьих лиц, не связанных с проведением работ, в том числе и родственников Заказчика, во избежание порчи укрыть мебель, пол, убрать мешающие выполнению работ предметы, предоставить место для хранения материалов, инструмента и спецодежды работников Подрядчика, обеспечить их сохранность, устранить другие препятствия, мешающие выполнению работ.

4.2.3. Обеспечить беспрепятственный допуск работников Подрядчика в помещения, где выполняются работы.

4.2.4. Работы, требующие специального разрешения, согласовывать с соответствующими органами и службами.

4.2.5. Внести аванс и оплачивать по этапам выполненные работы в сроки и на условиях настоящего договора. Оплатить или предоставить в обусловленный договором срок материалы.

4.2.6. В случае, если Заказчик в какой-либо из дней не может предоставить  помещение для проведения работ, он должен не менее, чем за 2 дня письменно уведомить об этом Подрядчика. При этом срок окончания работ продлевается на время простоя.

4.2.7. Подписать Акты сдачи-приемки как поэтапно выполненных работ, так и по окончании всех работ в течение 3-х календарных дней с момента его уведомления об окончании работ, либо в этот срок представить письменный мотивированный отказ с подтверждением недостатков выполненных работ.

4.3. В случае не выполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1.-4.2.5. договора, Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать от Заказчика расчёта и возмещения убытков.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. В необходимых случаях, по усмотрению сторон, с целью фиксации текущего состояния   дел на объекте и исключения претензий друг к другу стороны ежедневно осуществляют прием-передачу объекта с отметкой в Передаточной ведомости. В случае обнаружения при сдаче объекта каких-либо дефектов, недостатков и др. нарушений составляется Акт с указанием обнаруженных недостатков, который обязаны подписать обе стороны. В случае отказа Заказчика (или его представителя) от подписания Акта Подрядчик вправе приостановить работы, что будет являться простоем по вине Заказчика.

5.2. В случаях простоя по вине Заказчика или третьих лиц составляется Акт о простое, который обязаны подписать обе стороны, не позднее следующего дня. В случае длительного простоя (более 3 дней) или отказа Заказчика от подписания Акта о простое Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков.

5.3. Работы считаются выполненными в полном объёме после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки и не представления мотивированного отказа, в указанный в пункте

4.2.7. настоящего договора срок, работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объёме, качественно, в срок и принятыми Заказчиком без недостатков.

5.5. Подрядчик вправе выполнить работы по настоящему договору досрочно, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы также досрочно.

5.6.  В случае неоднократного (двух и более дней) не допущения Подрядчика на объект выполняемых им работ по вине Заказчика (за исключением п. 4.2.6. договора) или не устранения препятствий со стороны третьих лиц, мешающих выполнению работ Подрядчиком, а также не предоставления материалов свыше трёх дней от обусловленного договором срока, Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать от Заказчика расчёта и возмещения убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, теракта, забастовки, боевых действий,    а также издание актов государственных органов власти и управления, делающих невозможным   выполнение   принятых   обязательств  по   настоящему  Договору,   на  которые   влияют  эти   обстоятельства, приостанавливается выполнение обязательств без применения санкций на время действия этих обстоятельств и их последствий.

7.2. Риск случайной гибели, утраты или порчи имущества Заказчика, а также выполненных в его пользу работ от действий третьих лиц несёт Заказчик.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. После утверждения Заказчиком приблизительной Сметы. Технического задания, но до начала работ, он вправе изменить объём и виды работ, что влечёт за собой изменение Сметы, Технического задания, а Подрядчик обязан принять к исполнению эти изменения, если они не влекут за собой увеличение срока выполнения работ, установленного п. 1.4. настоящего договора. Если изменение объема и вида работ влечёт за собой увеличение срока выполнения работ по настоящему договору, то такие изменения допускаются только с согласия Подрядчика.

8.2. В других случаях изменение объёма и вида работ оформляется по соглашению сторон новыми Сметой и Техническим заданием (если оно составлялось) или дополнением к старым.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего договора, стороны разрешают путем переговоров, а в случае не достижения согласия путем переговоров — разрешаются в суде в соответствии с законодательством.

10.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

10.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. Приложениями к настоящему договору являются: Смета, Техническое задание (если оно составлялось), Передаточная ведомость (если она велась), Акты сдачи-приемки работ и другие акты, предусмотренные настоящим договором.

11.   ПРИЛОЖЕНИЯ

1) Смета

2) Порядок финансирования

3) График производств работ

4) Техническое задание

5) Акты приемки выполненных работ

12.   РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик ___________________                          Подрядчик ____________________

Договор подряда на ремонтные работы

Добавлено в закладки: 0

Договор подряда на ремонтные роботы составляют меж заказчиком работ и непосредственно фирмой исполнителем, а именно генеральным директором.

Под предметом договора понимается оговоренная недвижимость. Работы выполняются в согласии с письменными требованиями заказчика на основании проектно-сметной документации.

В стоимость работ входит:

• Расчет стоимости оставляется с сумм и предпочтением заказчика в смете;
• Непосредственно стоимость материалов;
• Стандартом исполнения работ является 1 месяц, который, если необходимо, оговаривается с заказчиком;
• При появлении необходимости проведения добавочных работ составляют дополнение к договору, в котором прописывают предмет договора, стоимость, сроки;
• При превышении в настоящей смете стоимости материалов больше, нежели на 5 процентов заказчик должен оплатить разницу меж фактической и оговоренной сметой;
• Смета прилагается всегда к договору.

В обязанности заказчика включается: оплата за исполненные работы при отсутствии претензий, подготовка к работам объекта, своевременная доставка материалов, предоставление помещения под инструменты и материалы, Обеспечить возможность при необходимости отключения коммуникаций, до начала работ наряду с подрядчиком подписывать акт приема работ.

В обязанности подрядчика включается: приступить в течение двух дней к работе, исполнить работы в соответствии с нормами и в срок, сдать в течении двух дней после завершения процесса объект без мусора, подрядчик способен привлекать прочих специалистов и отвечает сам за их качество работы, обеспечивать процесс нужными инструментами, конструкциями и техникой.

Порядок приема, сдачи, оплаты работ

В течение трех дней  от подписания договора заказчик оплачивает средства на 10 процентов меньше требуемого, 10 процентов выплачиваются после завершения работ. Полный расчет проходит не позже трех дней от подписания акта сдачи работ. При претензиях заказчика подрядчик, когда это не по вине поставленных им же материалов – должен устранить за свой счет причину.

Гарантии по исполнению собственных обязанностей, как подрядчика, так и заказчика, регламентирует – договор подряда на строительные работы.

Ответственность обеих сторон сверяют по законодательству РФ и настоящему договору. За нарушения по договору появляется материальная компенсация, за несоблюдение сроков исполнения работ или за несоблюдение сроков оплаты подрядчик уплачивается штраф в 0,01 процента от общей суммы.

Когда возникают форс-мажорные обстоятельства, ни одна сторона, за это не несет ответственность.

Спорные ситуации разрешаются в арбитражном суде или в процессе обсуждения.

Сроки действия заказа определяют при помощи письменного соглашения. Расторжение договора можно организовать через письменное уведомление в одностороннем порядке и выплатив все средства и неустойки по выполненным работам.

Все устные соглашения после подписания договора теряют силу. Все дополнения к договору в письменном виде прикрепляются согласованные с обеих сторон.

Излагается договор с одинаковой юридической силой в двух экземплярах.

Образец договора подряда на ремонтные работы

Скачать образец договора подряда на ремонтные работы

Договор подряда на ремонтные работы – соглашение, соответственно с которым подрядчик (одна сторона) обязуется исполнить по заданию заказчика (другой стороны) определённую работу и её результат сдать заказчику, а последний должен принять итог работы и его оплатить.

Шаблон договора на ремонт дома

— Скачать бесплатный образец

Настоящий договор на ремонт дома заключается между [Sender.Name] (Подрядчик) и [Client.Name] (домовладелец) на услуги по ремонту дома в собственности, расположенной по адресу [Property.Address].

PandaTip: Используйте текстовое поле в разделе «Объем работ» этого шаблона контракта на ремонт дома, чтобы описать работу, которую вы будете выполнять. Обязательно укажите много деталей.

I. Объем работ

Описание проекта ремонта дома:

II.Условия оплаты

PandaTip: Используйте таблицу цен в шаблоне, чтобы определить комиссию, которую будет нести клиент. Вы можете добавить дополнительные позиции, щелкнув мышью внутри таблицы.

Домовладелец соглашается оплатить следующие суммы за услуги по ремонту дома, перечисленные выше:

Имя	Цена	КОЛ-ВО	Итого
			0 руб.00
			0,00 руб.

Итого 0,00 долл. США
Итого 0,00 долл. США

Домовладелец соглашается выплатить 50% от «общей» суммы, указанной в таблице выше, до начала проекта ремонта дома, а оставшуюся сумму выплатить по завершении проекта. Любые работы, прямо не указанные в Объеме работ в этом контракте на ремонт дома, будут подлежать дополнительным сборам.

III. График проекта

Подрядчик соглашается начать работу до [Project.StartDate] и завершить работу не позднее [Project.EndDate].

IV. Сроки и Условия

PandaTip: этот шаблон включает общие условия договоров на ремонт дома. Было бы разумно попросить адвоката проверить их, чтобы убедиться, что ваш контракт соответствует законам, действующим в вашем регионе.

1. Подрядчик считается независимым подрядчиком для целей ответственности и налогообложения.
2. Подрядчик и Домовладелец соглашаются возместить и обезопасить друг друга от любых претензий об утрате или повреждении, за исключением случаев умышленного неправомерного поведения или грубой небрежности.
3. Подрядчик оставляет за собой право наложить арест на имущество, указанное в этом контракте на ремонт дома, до тех пор, пока от Домовладельца не будет получена оплата за оказанные услуги.
4. Подрядчик соглашается нести ответственность за получение всех необходимых разрешений, лицензий и проверок.
5. Настоящий договор на ремонт дома является единственным соглашением между двумя сторонами в отношении услуг, перечисленных в Объеме работ.
6. Настоящий договор не может быть изменен, кроме как путем письменного изменения, подписанного обеими сторонами.

Приемка

PandaTip: отправив этот шаблон, вы будете получать уведомления по электронной почте, когда ваш клиент просматривает и подписывает его.

Подписываясь ниже, Домовладелец и Подрядчик соглашаются с объемом работ, условиями оплаты и условиями настоящего контракта с домовладельцем.

[Компания-отправитель]
Подписано: [Отправитель.Имя Дата:	Подписано: [Client.Name]

.Шаблон контракта на ремонт авто

— Получите бесплатный образец

PandaTip: В этом шаблоне контракта на автоматический ремонт используется комбинация токенов и полей формы для ускорения создания и завершения контракта. После того, как вы заполнили токены в меню справа, нажмите «Отправить», и ваш клиент сможет добавить свою информацию и подписать нижнюю часть контракта.

[Customer.Name]
Имя клиента

Улица

Город, штат, почтовый индекс

Марка автомобиля

Год выпуска




Электронная почта

Телефон

Модель автомобиля

[Компания.Имя] выполнит ремонт указанного выше автомобиля, как описано ниже:
[AutoRepair.Description]

Имя	Цена	КОЛ-ВО	Итого
			0,00 руб.
			0,00 руб.
			0 руб.00

Итого 0,00 $
Итого 0,00 $

PandaTip: Таблицы цен на PandaDoc допускают множество настроек. Вы можете добавлять скидки, дополнительные товары, налоги и дополнительные товары.

Авторизация

[Customer.Name] настоящим удостоверяет, что они имеют законное право разрешить ремонт указанного выше транспортного средства либо на основании законного владения, права аренды или письменного разрешения владельца транспортного средства.[Customer.Name] уполномочивает [Company.Name] предпринимать шаги, необходимые для выполнения ремонта, указанного в этом контракте, включая любые необходимые испытания транспортного средства на дороге.

Платеж

[Customer.Name] соглашается полностью оплатить услуги, описанные выше, после успешного завершения всех перечисленных ремонтов автомобилей перед тем, как забрать свой автомобиль из [Company.Name]. [Customer.Name соглашается оплатить все детали, работу, сборы, налоги и другие расходы, понесенные во время выполнения любого ремонта, разрешенного [Заказчиком.Имя] в письменной форме. [Company.Name] предоставит счет-фактуру по завершении ремонта с подробным описанием всех сборов и указанием окончательной непогашенной суммы платежа. Оплата должна быть произведена в полном объеме, прежде чем автомобиль будет возвращен [Customer.Name]

.

Процесс ремонта

Процесс ремонта

[Sender.Company] проходит в три этапа:

1. Анализ автомобиля: на этом этапе техники оценивают автомобиль и создают отчет, в котором перечислены все необходимые ремонты. В этом отчете подробно описаны любые повреждения или невыполненное техническое обслуживание, а также ожидаемые затраты на ремонт.Этот отчет был доставлен [Customer.Name] и использовался для создания описания ремонта и детализации затрат в этом контракте.
2. Дополнительные повреждения: в процессе ремонта могут быть обнаружены дополнительные проблемы. В случае, если технические специалисты [Company.Name] обнаружат потребность в ремонте помимо тех, которые указаны в этом контракте, работы с транспортным средством будут прекращены, и письменное уведомление о необходимом ремонте будет отправлено на [Customer.Name]. [Company.Name] не будет выполнять никаких ремонтных работ, кроме тех, которые указаны в этом контракте, без предварительного письменного разрешения от [Customer.Имя].
3. Оценка страховщика: в случае подачи страховой претензии от [Customer.Name], связанной с выполненным ремонтом, [Company.Name] создаст страховую оценку для представления страховщику. Эта смета предназначена для внутреннего использования страховщиком в целях подтверждения страхового возмещения и резервирования средств для оплаты при завершении ремонтных работ.

Связь со страховщиками

[Customer.Name] подтверждает, что [Company.Name] не имеет официальных отношений или обязательств перед страховой компанией.Единственным обязательством [Company.Name] является [Customer.Name], и ​​выполнение безопасного, своевременного и полного ремонта является первым приоритетом. [Customer.Name] признает, что [Company.Name] не обязана связываться со страховщиками или их агентами или помогать им, включая принятие оценок затрат от страховщиков или разрешение их агентам посещать магазины по любой причине.

Детали сторонних производителей

[Customer.Name] признает, что любой ремонт с использованием деталей, произведенных не производителем транспортного средства (обычно известных как «запасные части»), может привести к следующему:

1. Нарушение условий аренды или финансирования. Некоторые договоры аренды и финансирования требуют, чтобы покупатель или арендатор производил ремонт с использованием только оригинальных запчастей производителя («OEM-запчасти»).Запасные части, используемые при ремонте, могут нарушать эти контракты.
2. Снижение стоимости: Ремонт, выполненный с использованием запасных частей, может привести к увеличению износа и потере стоимости автомобиля.
3. Гарантия производителя: Некоторые производители автомобилей требуют, чтобы все ремонтные работы производились только с использованием деталей OEM. Использование запасных частей может привести к аннулированию гарантии на автомобиль.

Принимая во внимание вышеуказанные риски, [Company.Name] не имеет права использовать какие-либо детали для ремонта, если эти детали не одобрены для использования [Заказчиком.Имя]. Рекомендуется, чтобы [Customer.Name] принял во внимание вышеуказанные риски при выборе деталей для необходимого ремонта.

В то время как [Customer.Name] имеет единственный

.

Договор на ремонт дома, образец договора на ремонт дома

Договор на ремонт дома

Стандарт

Контракт на ремонт дома — это контракт между компанией по ремонту дома и клиентом, который хочет воспользоваться услугами. В нем прописаны различные права и обязанности обеих сторон, и он действует как запись для использования в будущем.

Образец договора на ремонт дома

Реквизиты компании:

Подрядчик: Генри Кларк (группа J&H)

Адрес офиса: 4, Blue Lane West, Liverpool

Телефон: 498083796890

Электронная почта: Jhgroup @ gmail.com

Информация о клиенте:

Имя: Мистер Джим Тэйлз

Адрес дома для ремонта: Ист-Ридж-роуд, 23, второй этаж, Ливерпуль

Телефон: 490893083938

Электронная почта: [email protected]

Этот контракт включает ремонт только главной спальни, прилегающей ванной комнаты и галереи.

Дата вступления в силу: 13 ноября 2010 г.

Расчетное время: 2 месяца

Платежные реквизиты:

Стоимость покрытия спальни: 500 $

Стоимость покрытия ванной: 300 $

Стоимость покрытия галереи: 200 $

Прочие расходы: 200 долл. США

Общая стоимость: 1200 $

Прочие расходы включают транспортные расходы и дополнительное рабочее время.

Сумма аванса: 400 $

Сумма, подлежащая выплате по окончании ремонтных работ: 800 долларов США

Компания и клиент соглашаются на следующие условия:

• Клиент не должен нанимать или нанимать какую-либо другую компанию или физическое лицо для работы по ремонту согласованных участков дома в течение срока действия контракта.
• Если компания не успевает завершить работу в срок, она сталкивается с сокращением затрат, подлежащих выплате в конце.
• Рабочее время должно определяться обеими сторонами каждый день на удобной основе.
• Компания должна обеспечивать высокое качество изготовления, и работа должна быть хорошего, удовлетворительного качества.

Подписей:

Jim Tales Генри Кларк

Клиент J&H group

Опубликовано в Сервисные контракты
.

Образцы договоров для поставщиков услуг

Примеры договоров для поставщиков услуг — это соглашения между двумя сторонами, в которых одна сторона соглашается предоставить конкретную услугу другой стороне. Читать 3 мин.

Образцы контрактов для поставщиков услуг — это соглашения между двумя сторонами, в которых одна сторона соглашается предоставить конкретную услугу другой стороне. В контракте излагаются и определяются параметры предоставляемой услуги, а также оплата или компенсация, которую должен получить поставщик услуг.

Информация о договорах на обслуживание

Сервисный контракт или соглашение поддерживает бесперебойную работу проекта, предоставляя поставщику услуг и работодателю правовую защиту, поскольку он гарантирует, что все стороны согласны с одинаковыми условиями.

Соглашения об обслуживании также известны как договор на общее обслуживание, соглашение об уровне обслуживания и соглашение о консультационных услугах. Соглашение об услугах также может называться соглашением об услугах артиста и соглашением об услугах по уходу за детьми.Остается цель собрать одну сторону для оказания услуги, а другую — для оплаты этой услуги.

Дополнительные контракты, аналогичные соглашению об оказании услуг, включают следующее:

• Договор об оказании услуг общественного питания
• Договор на оказание компьютерных услуг
• Договор на оказание клининговых услуг
• Договор независимого подрядчика.

Создание соглашения о предоставлении услуг

Рекомендуется, чтобы у вас был адвокат для составления или рассмотрения вашего соглашения об оказании услуг.Если вы используете шаблон соглашения об обслуживании, посоветуйтесь с местными правилами в вашем регионе, которые могут применяться к вашей ситуации.

В соглашение укажите контактную информацию поставщика услуг и клиента. Опишите услуги, которые будут предоставлены, а также описание того, что поставщик услуг будет делать, или продолжительность соглашения.

Определите ставку заработной платы и применимые налоги. Обязательно:

• Обрисовать график платежей.
• Перечислите, кто будет предоставлять какие-либо ресурсы.
• Укажите, будут ли применяться штрафы за просрочку платежей или невыполнение обязательств.

Укажите условия, с которыми вы согласились относительно:

• Конфиденциальность
• Отсутствие запроса
• Неконкурентоспособность.

Укажите право собственности на материалы и включите все применимые положения о возмещении убытков.

Когда используется соглашение о предоставлении услуг?

Как поставщик услуг, каждый раз, когда вы беретесь за проект, в котором вы будете оказывать услугу клиенту или заказчику, должно быть заключено соглашение об обслуживании.Наличие договора на обслуживание означает:

• Это защитит ваши интересы как поставщика услуг и обеспечит получение оплаты за оказанные услуги.
• Это позволяет охватить множество областей, таких как маркетинг, тестирование, реклама, менеджмент, консалтинг или любые другие профессиональные услуги, когда одно лицо соглашается предоставлять услуги другому.
• Заказчик, которому необходимо нанять поставщика услуг для выполнения оплачиваемой задачи, может установить детали задачи, включая обязанности, которые должны быть выполнены, компенсацию, порядок выполнения задачи и положение о конфиденциальности, если требуется.
• Он также служит гарантией, которая может быть предложена. Например, производитель может включить соглашение об обслуживании, в котором оговаривается, что компания отремонтирует, заменит или отремонтирует продукт в установленные сроки.
• Соглашение о предоставлении услуг не является залогом. Облигации удерживают одного человека по контракту, в то время как соглашения об обслуживании возлагают ответственность на обе стороны, обеспечивая защиту обеих сторон, а не только одной.

Причины заключения договора на обслуживание

Существуют различные причины для заключения договора на обслуживание:

• Услуги труднее доказать по сравнению с продуктом; это одна из причин важности соглашения.Когда компания покупает продукт, есть физический объект. С сервисами нет.
• Когда компания покупает услугу, контракт на обслуживание гарантирует, что все стороны понимают, что это за услуга и когда она будет предоставлена. Например, поставщик рекламных или маркетинговых услуг предоставляет эти услуги. Но это не означает, что компания, покупающая услуги, получит прибыль от своих инвестиций в поставщика услуг. В соглашении указывается конечный результат и стоимость его достижения, так что все находятся на одной странице.
• Независимо от того, работаете ли вы в качестве подрядчика или представляете крупную компанию, соглашение о предоставлении услуг выгодно по нескольким причинам. В целом договор экономит время и деньги. Потратить время на создание, обсуждение и подписание соглашения об оказании услуг менее затратно, чем отсутствие соглашения и возможность разобраться в недоразумении с подрядчиком.
• Если вы работаете подрядчиком или с подрядчиком, соглашение о предоставлении услуг обеспечивает необходимый уровень защиты.
• Соглашение об обслуживании помогает избежать неожиданных затрат, поскольку согласованная сумма указана в соглашении.
• Письменное соглашение об оказании услуг снижает риск судебных разбирательств из-за недопонимания.

Если вам нужна помощь с образцами контрактов для поставщиков услуг, вы можете опубликовать свои юридические потребности на торговой площадке UpCounsel. UpCounsel принимает на свой сайт только 5% лучших юристов. Юристы UpCounsel являются выпускниками юридических школ, таких как Гарвардское право и Йельское право, и имеют в среднем 14 лет юридического опыта, включая работу с такими компаниями, как Google, Menlo Ventures и Airbnb, или от их имени.

.

No related posts.